电梯oem合同范本

电梯oem合同范本第一篇

自电梯产品经当地质检部门验收合格并发放准运证，甲乙双方办理移交之日起，乙方负责保证电梯设备一二个月内在正常运行条件下的安装质量（如该电梯所在物业未进行交钥匙职业，则该电梯的维保期从物业进行交钥匙之日起计算）。在此期间内，乙方应提供如下保修服务：

在保修期内，乙方为甲方提供设备的保修服务，由此而产生的全部费用由乙方负责（不包括照明灯具和油脂）。在保修期内，若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的一二个月。

无论保修期内外，设备送修时，乙方必须同时提供相同部件供甲方使用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。

在保修期内，乙方提供一年三六五天，一天二四小时的在线服务，提供服务的任何费用均有乙方承担，乙方承诺在保修期间内产品出现故障后保证一零分钟内到现场维修，确保电梯正常使用。相关设备升级的同时，对本套设备相关接口同时（最多不超过一周）进行升级改造，由此引起的各种费用全部由乙方负责。

保修期满后，乙方承诺设备保养费用不超过五零零零元/年。（建议签署小包协议，由于电梯运行五年内很少出现配件更换，可以节约业主开支）

在保修期内，因下面内容缘故造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务：

未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障；

未经乙方或乙方委托的维修公司维修所致的故障；

因认为使用不当而造成的损坏。

电梯oem合同范本第二篇

一.双方同意乙路线发包方申请电梯拨款，款到甲方后先付乙方二零万元电梯定金，乙方与东芝电梯签合同后，乙方将此定货合同提供给甲方一份，甲方确认后，再拨六零万元作为发货款。乙方在安装调试完后，提供竣工资料，交出钥匙，保证不因电梯工程影响整个工程竣工验收职业。电梯款全部到位甲方扣除管理费和税金，剩余款甲方与乙方结清，乙方出具发票并向甲方提供五%银行履约保函作为质保金，质保期内因维修不及时引起的纠纷和罚款均由乙方负责。

二.甲方的付款以电汇（电汇费用乙方承担）或支票方式直接给付本合同中的乙方帐户，否则视为甲方未履行付款义务。

三.甲方管理费五%按九六六零零零元的乙方工程款计算，约计为元（发包方提议）

电梯oem合同范本第三篇

一、本合同条款如有更改，须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。

二、律效力。

三、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

四、本合同以中文书写，一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设单位：（下面内容简称甲方）

承包单位：（下面内容简称乙方）

为了进步工程质量，加强工程质量管理，经甲乙双方协商达成一致，为明确双方在施工经过中的权利，义务和经济责任，特订立本合同以资共同遵守：

一、工程内容：

第二炮兵指挥学院东院内住宅楼加装电梯土建工程~电梯安全门门套工程。本工程发包形式为包工包料，含工具、设备、木基层（按实际预留的洞口处理到位）、不锈钢要求为品牌厂家的三零四不锈钢、面板、因此工程而发生的全部辅材；

二、工程造价：共计二八部电梯，一二二个门套x一三五零元/个=元，大写：壹拾陆万肆仟柒佰元整（工程竣工后按实际施工数量据实结算）。

三、工程付款方式及要求：

合同签订后，预付定金三零%；全部货到现场，门套基层施工完毕后付总价的八零%（含定金）；竣工验收合格后付款至合同总价的九五%，余款五%作为质保金，质保期为壹年。定金付款后，在二日历天内必须完成样板间施工职业任务，并由甲方技术负责人验收合格的职业，未完成处以元的罚款，门套进场后均按照样板间施工。

四、工期要求及超期的处罚要求：

本工程二八部电梯总工期为：一五日历天，开工时刻为：二零xx年一一月一一日，竣工时刻：二零xx年一一月二七日。如未按照合同工期完工，每超期壹日处以元的罚款。在履约经过中，根据变更所影响的工期和甲方责任，不可抗力所延误的工期等影响，经甲乙双方签订认可后，进行调整相应顺延。

五、双方的权利及义务：

甲方：在不妨碍乙方正常作业的情况下，享有对工程质量、进度、安全进行检查、监督以及责令整改的权利。

一、按照合同约定支付合同工程款。

二、应向乙方提供必要的技术资料，提供施工场地，保证施工期间的用水、负责协商与其他分包单位工程交叉作业，配合关系，创新良好的施工环境。

三、施工用电甲方只提供到二级配电箱，其余乙方自备。

乙方：进度必须经甲方同意签章确认后才允许施工。

一、按照合同条件、保质、保量完成合同及图纸内所有施工项目。

二、尽量配合甲方的职业，做好文明施工职业。

三、在未交付使用前，有责任保护及维护施工中所有的设备及相关器材的安全及质量。

六、保修：

本工程保修期为壹年，保修期间，当乙方收到甲方的返修通知后，在二四小时内必须到场，未按甲方要求进行保修，甲方可另行委派单位进行维修，维修费用从质保金中予以扣除。质保期满后，经甲方验收无质量难题，质保金在三个职业日内一次性付清。

七、安全责任

甲方提供良好的安全文明施工环境，乙方加强安全文明施工管理保障措施。发生的安全事故，责任由乙方全部承担，不准乙方使用一六岁下面内容童工及老残人员禁止上岗。

八、其它事项：

一、如与其它相关项目配合施工而发生配合费用，其费用再另行协商。

二、工程未尽事宜双方另行协商。

九、违约责任

如一方违约，必须向另一方支付合同总价的五%作为违约金，并且赔偿对方实际造成的直接损失。

十、争议

发生争议时，双方应友好协商解决，协商无效时，向仲裁机构仲裁。

本合同双方签字或者盖章后即生效，工程款结清，合同随即失效。合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

合同订立日期：二零xx年一一月日

合同订立地点：第二炮兵指挥学院东院院内武汉常博建设集团有限公司项目部办公室

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人：代表人：

（或委托代理人）：（或委托代理人）：

电话：电话：

甲方：

乙方：

甲方有施工安拆设备委托乙方进行施工升降机拆除，双方本着自愿、公正、公平的规则特签订合同，以便共同遵守，合同如下：

一、九零州鼓楼广场八号楼，工程地点位于沧州市新华东路二一号（荷花池对面）。甲方自行把脚手架进料平台拆除，乙方拆除并保证机械设备齐全完好，现场分类堆放好。

二、乙方提供拆除方案和各种资质、操作人员上岗证等全部资料。

三、拆除时刻根据要求开始拆除三天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备职业。

四、甲方提供乙方施工区域，拆除时甲方派人管理、制止无关人员进入施工场地，避免发生安全事故，甲方提供乙方一名机务人员协助拆除，施工前设备拆除位置接通电源。

五、拆除费用为：费等所有费用），设备全部拆除完毕，手续办理齐全后七天内付拆除费用。

六、乙方拆除人员必须证件齐全，精通安、拆的所有技术操作规程，佩戴好个人防护用品，严禁违章、酒后作业。

七、因乙方缘故发生的任何安全事故均由乙方自行负责，与甲方无关，乙方必须采取有效措施，杜绝安全事故发生。

八、乙方及时为甲方拆除机械设备，不得耽误甲方施工，如果由于乙方缘故影响甲方施工的，乙方负全责，赔偿因此而导致甲方的损失。

九、乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐，按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。

一零、乙方必须按照甲方要求拆除设备，不得影响甲方施工进度，否则甲方有权解除施工合同，另找满足要求的施工队伍，剩余款项全部作为甲方的损失扣除。

一一、乙方必须听从甲方的统一指挥。

一二、乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件，否则按照项目部相关制度处罚，严重者送交公安机关处理。

一三、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

甲方盖章：乙方盖章：

负责人签字：负责人签字：

年月日

合同编号：

甲方：

乙方：

安装配套工程（下面内容简称本工程），为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务，保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商，按照《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的情况下，签订本合同。

电梯oem合同范本第四篇

一、乙方责任：

（一）负责电梯设备的安装职业，电梯设备的调试职业；

（二）提供电焊氧割设备；

（三）参与甲方和其他有关部门（含厂检及建委验收）对电梯设备所进行的安装工程验收职业；

（四）负责所需的施工工具；

（五）遵守施工现场的有关制度；

（六）配合甲方整理电梯验收相关资料；

（七）严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险，所有人员必须持证上岗；

（八）服从甲方及现场项目业主的管理，任何涉及本合同的职业或须增加工程

量必须向甲方上报，由甲方出面与业主沟通；

（九）工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款五零零元/次。

（一零）在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款，由施工队自己承担。

二、甲方责任：

（一）协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房；

（二）协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费；

（三）负责电梯相关土建需整改项目；

（四）负责电梯验收相关资料及费用；

（五）负责电梯安装经过中的管理与协调职业，特别是安全及质量监督职业。

电梯oem合同范本第五篇

一、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。

二、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。

三、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量难题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。

四、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。

五、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。

六、乙方制作好的大理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前，乙方必须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料，保证施工现场及临近范围的清洁和整齐。

七、竣工验收前，乙方负责工程的成品（半成品）保护职业，保护期间发送的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项职业直至竣工验收交付甲方使用后止。

电梯oem合同范本第六篇

付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。

乙方银行帐号为：

开户银行：

银行帐号：

本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。

除预付款外，其他款项按下面内容第种方式支付：

a.甲方在合同签订之日起三天内支付合同总价的一零%(￥元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前二零天内向乙方支付合同总价的三零%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后三天内支付合同总价的一零%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的三天内支付合同总价的五零%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前一四日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价五%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。

乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起一零个职业日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起一零个职业日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。

甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。

电梯oem合同范本第七篇

合同编号:

需方:（下面内容简称甲方）

供方：（下面内容简称乙方）

根据《_合同法》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商,就乙路线甲方销售并安装电梯事宜，双方自愿达成如下协议，以资双方共同遵守。

第三条质量和验收标准

电梯制造与安装完全符合：GB七五八八-二零xx《电梯制造与安装安全规范》、GB一零零六零-九三《电梯安装验收规范》、GBT一零零五八-九七《电梯术语条件》、GBT一零零五八-九七电梯试验技巧等民族标准。

电梯技术规格参数及装饰、电梯功能配置符合合同附件约定。

所有安全不见完全符合民族标准，生产、检测、安装、检查等均按照_三七三号令《特种设备安全监察条例》执行。

电梯控制体系、曳引体系、门机体系采用富士电器元件，其性能可超过六零万次无故障。

第四条供货与安装调试

交货日期:二零xx年月日,

安装工期：乙方安装电梯完工时刻不迟于二零xx年三月日前。

交货地点:

乙方在签订本合同时，应向甲方提供生产许可证、设计文件、产质量量合格证明、安装及使用维修说明等证明文件；并由民族特种设备检验检测机构检测。乙方电梯安装完毕后，应由民族特种设备检验检测机构予以检验，以上所有检测及相关费用由乙方承担。

货到工地，由乙方负责卸货并承担因此产生的各项费用。

本合同产品的包装由乙方负责,费用由乙方支付，按适合铁路、海运或汽车的条件设计。

第五条双方责任

甲方责任

负责电梯井道的土建职业（包括：门套、招唤盒、机房引座、缓冲器座等的混凝土灌注）及提供现场安装使用的少量土建材料（包括水泥、沙石、钢筋），以上材料费用由乙方承担，据实结算。负责电梯安装后的修补土建余尾工程。

提供施工用电，电费由乙方承担，把电力电源线（三相五线三八零V）接到电梯机房，提供防火装置（泡沫及一二一一灭火筒一个，完工后归还），

乙方责任

负责电梯的安装及调试。

给予甲方电梯井道土建技术指导，监督其施工。并在质量范围内协助甲方解决独特的技术难题,办理电梯的报装、报检手续，并取得检验合格证。

负责到当地特种设备安全监管部门办理电梯的报装、报检手续,在电梯安装完工经安装单位检验员验收合格后应报民族特种设备检验检测部门检验，检验费用由乙方承担。

提交生产、运输、安装、调试规划，并接受甲方监督。

遵守施工现场安全管理制度，落实现场安全防护措施，承担因安全事故所致的各项法律责任。

第六条付款方式及期限

本合同生效后内,甲路线乙方预付设备款人民

币整(￥元)。

自乙方设备安装调试完毕，甲路线乙方支付合同金额的%即人民币圆整（￥.零零元）

自乙方安装设备经民族特种设备安全监管部门验收合格后_____内，甲路线乙方支付合同金额的%即人民币:____________圆整（￥.零零元）__。

甲方留设备款的%即人民币圆整（￥.零零元）作为质保金，自乙方安装电梯经特种设备安全监管部门验收合格之日起满一年起无质量事故，甲方在上述期满之日起日内向乙方无息支付该款项。

第七条工程验收

乙方安装设备竣工后，乙路线甲方签发《竣工验收通知书》，根据本合同第四条款向民族特种设备安全监管部门报检。验收中如发现不合格之处，

由甲方限期乙方整改并承担整改费用，如因此延误甲方整体工程进度，乙方应向甲方支付违约金人民币圆整（￥.零零元）

第八条保修期限及条件

乙方对所供电梯设备免费维修两年，终身维护，一年内出现非人为质量难题，整机包换。免费维修期从乙方安装的电梯设备经民族特种设备安全监管部门验收合格之日起计算。在免费维修期间，乙方承担电梯设备各项维修支出，免费维修期满后，乙方承担保修义务只收取材料成本费。电梯维护保养由甲、乙双方另行订立电梯维护保养合同。

第九条违约责任

甲方逾期未付清全部款项的,电梯的所有权归供方，乙方有权不交付电梯给甲方使用。

乙方不能如期向甲方交付电梯，应按照每逾期一日，向甲方支付违约金人民币_________整（￥.零零元）。

乙方不能按期完成电梯的安装调试，每逾期一日，向甲方支付违约金人民币________整(￥.零零元)。

乙方所供电梯不符合本合同约定质量标准以及在安装完毕后产生质量事故，由此产生的各项法律责任均由乙方承担。

本合同其他条款对违约责任有约定的，从其约定。

第十条合同附件

附件一产品技术参数及要求。

附件二电梯基本功能及主要部分(进口)配件。

合同附件是本合同的组成部分。

第十一条特别约定

由于电梯是根据甲方要求及土建情况面设计、制造的专用产品,一旦发生产品逾期提货或取消合同,都会给双方造成损失。因此,请甲方密切关注合同的供货期,如有异常情况不能按期提货(包括推迟基建期、暂缓基建期、停止基建期),请及时于合同供货前以口头或书面形式向乙方通报，由甲方另行指定交付安装日期。

本合同一式四份，每份九页，双方各执二份。

甲方

单位名称：

公章：

法定代表或授

权代理人签章：

签定日期：

单位地址：

电话：

开户银行：

帐号：

纳税人代码：

邮政编码：

电梯oem合同范本第八篇

电梯保养合同

工程项目:工程地点:工程编号:电梯养护

和润家园电梯保养合同

发包单位(方):

承包单位(乙方):上海中迅电梯南市销售安装工程有限公司

经、乙双方友好协商后，方将的电梯维修保养项目以如下方式发包给乙方:一、电梯承包项目:

一、工程地点:二、承包方式:

二、电梯维修保养期限:

一、年月日起，至年月日止。二、电梯维修保养期限为

三、维修保养产品及费用:

四、支付方式:

一、支付时刻:方分期付款，年月日起、至年月日止，每三个月为一期，每期为元，于每期末月的一零日内支出。

二、支付方式:

a、电梯零部件日常正常损耗并维修、更换时，费用由方承担。b、因不可抗力(地震、战争、气象等)缘故造成电梯及其部件损失的(须提供相关)，由乙方负责实施具体维修或更新作业、方实施监督、方承担费用:

a、本条款内发生的任何电梯及其部件的维修和更新费用，乙方须向方提供电梯的维修单据和，并获得方核准后，费用由方支付。

若乙方不能提供诚实、有效维修单据和以及的，作为乙方违反合同，方进行必要的审核并签署意见，方有权拒绝付款。

若方在乙方能够提供诚实、有效维修单据和以及的情况下，仍旧拒不支付相关费用的，乙方有权不承担故障电梯的修复责任。

b、本条款内发生的电梯及其部件的维修和更新费用，乙方在送修并获得初步检测结局后，先行向方申报；在获得方最终核准后，再行实施相关费用的结算。

c、方按上述约定期限将电梯维护保养费及日常损耗材料费以支票或转帐方式按乙方指定帐户向乙方支付。乙方指定帐户及帐号为:

五、双方责任:(一)、乙方责任:

一、乙方职业人员应严格遵守方单位有关规章制度。二、乙方应委派具有相应技术资格的职业人员，按照民族法规之规定进行维修保养职业，确保设备正常安全运行。建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。

三、乙方对设备提供三六五天、二四小时全天候应急处理服务。接到方困人故障报告后，乙方须在三零分钟内赶到现场，排除故障。

四、乙方配合主管部门对合同期内保养的电梯实施年检职业，并对因维护保养不当而产生的整改项目进行免费整改。

五、乙方发现电梯仅依靠合同规定的维修保养内容不能保安全运行的，需要改造、维修或更换零部件、更新电梯时，应向方书面提出。

六、若由于乙方疏忽或失责导致设备损坏的，则恢复设备正常运行的工程和费用由乙方承担。

七、乙方以优惠的价格和品牌的质量，向方提供所需备品配件并保及时供应。

八、乙方在电梯因不可抗力(地震、战争、气象等)缘故造成电梯及其部件损失的，先行实施检修；须更换的电梯部件在备品到达

后，在方作业人员的监督下实施更换作业；损坏(耗)件交由方记录电梯部件的编码后，送单位维修或经单位后报损。

(二)、方责任:

一、方负责电梯日常管理职业，依照制定电梯使用安全管理制度，并且严格执行；配备电梯安全管理人员，履行相关责任，并对乙方的服务质量和服务经过进行跟踪监督，在维保记录上签字确认。

方应给予乙方合理、充分的电梯维修保养时刻并配合落实维修保养的现场安全示标志。

二、方提供电梯的有关资料包括随机文件和图纸。

三、使用乙方提供或认可的备品备件，采取以坏换新的方式购买乙方的专用部件，以确保电梯整机运行的正常和安全。

四、接受主管部门对电梯的年检职业，并承担相应费用。五、电梯一旦发生故障，应立即停止使用、保持现状，并严格按照电梯报修流程规定及时通知乙方对电梯全面安全检查及维修，合格后方可使用。

六、方未经乙方书面许可，必须拒绝非乙方人员实施任何与本小区电梯维修保养有关的职业。

七、方负责初步审核乙方提供的因不可抗力(地震、战争、气象等)缘故造成电梯及其部件损失的维修单据、和相关。

八、人为损坏所造成的电梯及其部件的修理和更换职业由双方另行签订。

六、合同的生效、变更和终止:

一、本合同经、乙、双方盖章、签字后生效。

二、如合同期间就本合同有关事项提出变更的，双方需签定变更协议。

三、如乙方因非方的缘故未履行本合同约定的义务，经过方连续两次书面催告后十天内仍未履行的，方有权以书面形式通知乙方解除本合同。

四、如、乙双方中任何一方需提前终止本合同，均应于本合约终止前壹个月，以书面形式通知对方；在结清所有费用后，办理终止事宜。

五、如本合同到期后，双方虽未及时续签，方对乙方继续提供的服务无异议的，应视为本合同的延续，双方按本合同规定履行各自的权利和义务。

六、除不可抗力外，、乙双方中任何一方提前终止合同的，须向另一方支付违约金，违约金为合同总金额的一零%。

七、免除责任的事项:

由于不可抗力(地震、战争、气象等)缘故造成的损失，双方免负赔偿责任。

八、其他:

一、服务期内，方需增加设备功能和改变能时，双方再协商并达成协议。

二、方不按乙方指定帐户及帐号付款的，乙方均不予承认并有权向方追索。

三、本合同之附件为本合同有效组成部分。

四、本合同如产生争议，、乙双方应友好协商；未能解决的，可各自依法向原告所在地的法院起诉。

五、本合同壹式肆份，方、乙方双方各执壹份。

九、双方商定的其他事宜:

十、乙方的电梯报修专线电话(三六五天、二四小时值班电话):

十一、本合同附件:电梯维护保养项目表

方(签章):乙方:(签章)技巧定代表人乙技巧定代表人

或授权代表人签字:或授权代表人签字:

日期:年月日日期:年月日

签约地点:上海

电梯oem合同范本第九篇

若因乙方缘故未能按时完工，每延迟一天，乙方应向甲方支付安装工程价款千分其中一个的违约金；延期超过一零天，甲方有权解除合同并要求乙方承担安装工程价款五％的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。

若乙方完成的安装工程无法通过验收，乙方除应立即返工直至验收合格外，还应承担安装工程价款五％的违约金，并据实赔偿甲方所受的损失。

乙方守约的情况下，甲方延期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款千分其中一个的违约金。并据实赔偿乙方所受的损失。

电梯oem合同范本第一零篇

买方（甲方）：

代表人：

卖方（乙方）

代表人：

为了合同的顺利履行，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，根据《_合同法》有关规定。特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品详情

一、梯号：

二、品牌及型号：

三、扶梯提升高度：

二、合同价款

一、该电梯的单价：__________元，数量：__________台。

二、设备价合计（大写）：_______________________________________________。

三、本合同总价（大写）：_______________________________________________。

四、本合同价已包括电梯设备销售额及其应交纳的增值税，以及货物运到工地的运输、保险费及一二个月的免费维修保养费用，包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。

三、付款方式

一、合同生效之日起__________天内，甲路线乙方支付本合同总价的__________%，计人民币（大写）：____________________元整，直接汇入本合同乙方指定账号，作为合同定金。甲方逾期给付的，则合同交货期另行协商。

二、收到货物之日起__________天内，甲路线乙方支付本合同部份__________%的货款，计人民币（大写）：____________________元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

三、设备验收合格之日起__________天内，甲方再向乙方支付本合同总价__________%的货款，计人民币（大写）：____________________元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

四、一年的质量保证起满后__________天内，甲方应向乙方付清余下的__________%余款，计人民币（大写）：__________元整，直接汇入本合同乙方指定账号。

四、交货

一、交货期限：________年______月______日到________年______月______日。

二、交货办法：

三、运输方式：

四、交货地点：

五、收货查验

一、甲方委托乙方把货物运到甲方工地，如有缺损由乙方负责，并无偿提供缺损件。

二、甲方收货后应妥善保管（如防潮、防盗等）。

三、安装时，甲方应会国乙方安装人员根据装箱清单、产品合格书和随机文件技术规定的数量和质量标准验收，如发现缺损件，甲方应在开箱之日起________天内书面通知乙方，经乙方核对无误后补齐缺损件。

六、产品质量保证

一、乙方电梯根据民族相关规定制造与安装安全规范进行制造与安装。

二、乙方须按合同规定的电梯设备规格型号向甲方提供全新的电梯设备。

三、乙方应按投标承诺的技术规格及配置要求向甲方提供设备。

四、乙方负责安装的，本合同产品的质量保证期自乙方发货之日起________个月内，但其中使用期不超过________个月。

七、合同变更和违约

一、合同履行中，甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定交货日前________个月以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。

二、由于非不可抗力缘故，乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的，违约方应按延期部分金额________%天的比例向另一方支付逾期罚金/滞纳金。

三、甲方未付清本合同款项的，本合同项下电梯设备的所有权仍属于乙方。

八、附则

一、本合同未涉及的事宜，按照《合同法》的有关规定办理。

二、如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由合同履行地的人民法院裁决。

三、本合同一式________份，经甲乙双方签字后生效，甲方执正本________份，乙方执正本________份。

四、因任何一方的违约，导致履行不能，或者合同需要解除的，违约方需要向守约方承担责任，具体数额按照损失额确定。

甲方：

地址：

联系方式：

合同履行地：

签约时刻：________年______月______日

乙方：

地址：

联系方式：

合同履行地：

签约时刻：________年______月______日

电梯oem合同范本第一一篇

一、甲方责任：

（一）工程未经验收提前使用发现质量总是自己承担责任。

二、乙方责任：

（一）工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修理或返工

（二）造成损失由乙方负责。

（三）乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品，如有损失应视情况予以赔偿。

（四）本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总价的一零%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

电梯oem合同范本第一二篇

一、本合同的电梯产品符合民族GB七五八八《电梯制造与安装安全规范’里面对产质量量的要求;按民族GB七五八八-________《电梯制造与安装安全规范》及GB一零零六零《电梯安装验收规范》标准安装。

二、产质量量保证期为验收之日起二四个月。

三、产品运行后，因甲方使用或保管不当而导致产品损坏的，乙方可提供有偿服务。

四、急修：提供六小时紧急服务(含节假日)，即接到甲方急修信息后，六小时内到达现场迅速处理难题。

五、定期保养：质保期内每月进行一次维护保养，及时排除故障，进行必要的修理，由于维保不及时造成的后果乙方自负，维保期满后乙方需提供有偿维保服务，乙方不得以任何理由推脱。

六、每季度进行一次定期回访用户，收集使用反馈意见和质量跟踪服务。

电梯oem合同范本第一三篇

五．一电梯安装、调试职业完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方提请设备安装地质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。

五．二乙方应按设备安装地质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担费用，甲方应积极配合。

五．三电梯产品未经当地质检部门验收并发放准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一起后果由甲方负责。

电梯oem合同范本第一四篇

甲方(委托方)：地址：联系人：电话：传真：

乙方(承运方)：地址：联系人:电话：传真：

本着平等互利的规则，甲乙双方经过友好协商，就货物运输有关事宜达成下面内容协议：

第一条：乙方接受甲方委托向甲方提供“门到门”服务，即负责将甲方的货物由指定提货地点运往甲方指定收货地点。

第二条：负责按照甲方的运输单详细核对货物，在规定的时刻内将货物运往交货地点交给甲方指定的收货人为止的全部责任。乙方应保证在运输途中与甲方指定的收货人保持联系，并及时报告货物所在地点和预计到货时刻，以便收货人安排卸货。甲方应提前二个职业日用传真形式向乙方报送发运规划。

第三条：乙方应及时告知甲方每批货物运输的详细经过，如不及时告知，甲方有权拒绝接货。

第四条：乙方作为甲方委托运输代理公司应对甲方委托的货物给予妥善保管。并担负起运输责任，确保货物运输安全。

第五条：在执行本项业务中，造成的甲方货物的重大事故或故障的隐患采取必要的、适当的预防措施。

六条;在执行本项业务中，造成的甲方货物的重大事故或损失时乙方必须采取必要的解决措施，并立即向甲方报告。

第七条：乙方作为甲方货物的承运人和货物保险代理人，在运输经过中，如甲方货物发生

意外时有责任为甲路线投保的保险公司办理索赔。促使该保险公司完成理赔和将甲方的损失降到最低点。

第八条：甲方货物受损后，甲乙双方对货物受损程度存在异议。因此不能达成一致时，应请双方认可的中国人民财产保险股份有限公司鉴定确认损失程度。

第九条：乙方在不能证明乙方本身所使用或委托的运送人员没有玩忽职守的情况下，需对由于货物的丢失、破损所造成的损失负有赔偿责任。因乙方缘故造成甲方的全部损失，由乙方承担。

第十条：除交通事故和不可抗力影响外。因乙方缘故造成的货物迟到,按当次总运费每迟到一天扣五%。

第十一条：因甲方或甲方收货方缘故拒收或延迟收货造成车辆等候，责任方应承担因此造成的损失。

第十二条：总费用结算：

二.结算：按甲方要求，每批次货到目的卸货后，凭运输发票及有效回单每月底结算一次。

三.运输线路:

：起运地点:

：到站城市:

：收货人手机

第十三条：本合同未尽事宜，双方协商解决，并按照民族的相关法律法规执行。第十四条：本协议由甲方签盖章后生效。有效期为一年，期满后，若双方无异议，本合同将自动延长一年。

第十五条：若双方发生争执，应友好协商解决。

第十六条：本协议一式二份甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电梯oem合同范本第一五篇

一、本合同正本一式二份，双方各执一份，副本二份，有同等法律效力。

二、本合同甲乙双方签字，须经工商行政管理机关鉴证。

甲方：

乙方：

住所地：

法定代表人：职务：

卖方：

住所地：

法定代表人：职务：

本买卖合同由买方和卖方共同签订，买方同意买入和卖方同意售出下面内容商品，并遵照下面内容条款和条件执行。

一、商品名称、数量、型号和价格：

商品名称：电梯；

商品数量、型号和单价：共部电梯，具体型号与单价见附件一《居住小区电梯统计表》；

合同总价：共部电梯，总价为rmb￥（大写：人民币元整）（含进口关税和中国国内增值税）。此价格不含安装、维修费。

二、商品规格：

详细规格见附件二《电梯参考规格表》，如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时，以买方认定的施工图为准；

如经买方同意电梯规格变更，费用和交货期另议。

三、制造者和部件原产民族：

本合同所指的全部电梯的制造商为。

电梯主要进口部件产地见附件三《电梯进口部件清单》。

四、包装：

卖方提供的全部货物，均应采用民族或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装，使用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

在每个包装箱表面，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为二吨或二吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。

五、电梯设备的交货、货物保管：

交货方式以及地点：卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货，交货地点：。电梯设备的运输、装卸等费用，均由卖方负责。

交货期限：

本合同项下部电梯的交货，为分期交货。

本合同签订之后，卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于

年月日之前交付买方，买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后日内予以书面确认或提出书面异议；卖方在收到买方书面确认通知后最迟在个月内将全部运到买方指定地点交货（部电梯因属分期交货，具体交货、安装期限与数量待买方、卖方在卖方提交电梯施工图、装潢式样图之日起个职业日内予以书面确认，形成《住宅小区电梯分期交付进度表》以便执行）。

若买方需要延迟收货，应提前天通知卖方，但延期不得超过天。

货物保管：买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。

本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。

六、电梯设备的货到验收、安装、安装验收：

货到验收：在本合同第款规定的交货时刻内，在每一期设备到达交付地点后个职业日内，买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收（数量、规格）。卖方必须保证货物与装箱清单数目、规格一致，若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时，应由卖方无条件补齐或调换；在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。

卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。

安装：货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件五《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。

安装验收：在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该重点拎出来说被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方缘故导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承担。

有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。

电梯产品未经验收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。

电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。

七、本合同总价款的支付方式：

本合同签订后日内买路线卖方支付合同价款总额的％作为定金，即rmb￥（大写：人民币元整）。

在本合同第款规定的《住宅小区电梯分期交付进度表’里面约定的各批次电梯交货时刻之前个月内，买路线卖方支付应当交付的最近一个批次电梯价款总额的％（各批次均支付完本期价款后，其总额为rmb￥，大写：人民币元整）。

在本合同第款规定的《住宅小区电梯分期交付进度表’里面约定的各批次电梯交货时刻之前个月内，买路线卖方支付应当交付的最近一个批次电梯价款总额的％（各批次均支付完本期价款后，其总额为rmb￥，大写：人民币元整）。

在本合同第款规定的《住宅小区电梯分期交付进度表’里面约定的各批次电梯货到合同指定工地、并经双方拆箱清点确认无误后天内，买路线卖方支付该批次已经到货的电梯价款总额的％（各批次均支付完本期价款后，其总额为rmb￥，大写：人民币元整）。

在各批次电梯经当地电梯质量检查部门验收合格、颁发准运证后天内，买路线卖方支付已经领取准运证的该批次电梯价款总额的％（全部批次电梯均支付完本期价款后，其总额为rmb￥，大写：人民币元整）。

本合同价款总额的％留作质量保证金（rmb￥，大写：人民币元整），有效期至电梯保修期结束。

本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转帐。

卖方在每次收款同时应向买方开具等额的正式发票。

八、技术文件：

每台电梯应具备下面内容整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，卖方须在一五天内将这些资料免费邮寄给买方：

装箱清单；

一整套操作和维修手册（包括电路图）；

质量证书。

九、质量保证：

卖方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。

卖方保证卖方提供的电梯均按电梯技术规范（见附件四）、中国的电梯制造及安装安全规范的民族标准、以及双方约定的其他标准（包括卖方的单方承诺）设计制造。设计寿命为年。

电梯保修期自电梯经验收合格、移交给买方之日起个月（起始日按照电梯移交批次计算）。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的缘故引起的任何损坏部件负责免费维修、更换。经卖方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，卖方还应当作出赔偿。

如双方对质量难题的认定有争议，由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。

电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任，具体约定见本合同附件六《永久维修服务承诺书》。

电梯保修期满后，卖方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件。

本合同附件七《备品、备件清单及费用’里面的报价在电梯保修期结束后五年内有效。

一零、违约责任：

买方因其过错若没有按照本合同第款——第款之规定支付合同价款，则交货期限相应推迟。同时，买方因其过错若没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同价款，均应每延期一日按应付而未付的款项金额的千分之五向卖方支付违约金。

卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。同时，买方对下一期的付款期限可以相应推迟。

若因卖方（包括卖方指定的安装方）缘故导致货物无法通过安装验收或者安装验收拖延的，则应每延期一日按延期通过验收货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。

若因卖方未能及时安装、调试、维修、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的，则卖方应承担由此产生的全部责任。

在保修期内，卖方在收到买方通知的合理期限内未能提供维修、调换服务的，买方有权委托第三方进行维修，维修费用由卖方承担，直接从卖方的质量保证金中扣除。

本合同生效后，任何一方若不符合本合同约定或者合同法律的约定单方面解除合同，均应按照本合同价款总额的百分之五向另一方支付违约金，并赔偿给另一方造成的实际损失。

不可抗力：凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见、不能避免也不能克服的缘故导致合同不能按照约定履行时，则遭遇不可抗力的一方，应在该不可抗力事件发生后一五天内以书面形式通知另一方，并提供不可抗力的证明事件的证明。因遭遇不可抗力而不能按照合同约定履行的一方，可免除违约责任，但该方仍有责任采取必要措施以尽可能履行自己的义务。

法定代表人：

日期：

甲方：_____________________

乙方：_____________________

我司负责安装的_______电梯现已调试完毕，但尚未通过质量监督部门的验收。由于施工现场已将楼外电梯拆除，现需要使用我方安装的电梯，为了保证工程按期完成，同时保证电梯安全运行，甲方应遵守下面内容使用协议：

一．电梯在使用前，要对轿厢内部作妥善的保护。

二．电梯内要保证良好的清洁。

三．电梯在运行经过中，因电梯使用不当造成的一切后果与乙方无关。

四．电梯在使用经过中，甲方应派持有《电梯司机操作证》的专人看守。

五．电梯不可运载超重、超高、超宽的`物体。

六．如电梯因井道跑水和进入杂物造成零部件损坏，由甲方负责。

七．电梯使用经过中如出现难题需及时通知本公司。

八．电梯使用经过中出现一切电梯故障，切勿自行修理。

九．电梯使用经过中严禁损坏轿厢内，厅门，呼梯层显等一切电梯设备，如有损坏或造成的一切损失，均由需方负责赔偿。

一零．电梯在未验收之前，使用后需要重新调试，所产生的费用如下：

电梯轿门调整____元/台；

电梯厅门调整____元/门；

电梯舒适感(起动、停车)调整____元/台；

电梯靴衬更换____元/台；

电梯补充或更换润滑油____元/台；

电梯机房井道底坑杂物清理搞卫生____元/台；

电梯控制柜清理除尘____元/台；<